招标公告 (招标编号：HNZB2024-03-2-216) 项目所在地区：甘肃省,平凉市,华亭市 1. 招标条件本华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理已由项目审批机关批准，项目资金为企业自筹,招标人为华亭煤业集团有限责任公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围2.1 建设地点: 甘肃省,平凉市,华亭市华能煤业公司华亭煤业公司：砚北煤矿、华亭煤矿、新柏煤矿矿。 2.2 规 模: 详见各标段招标范围 2.3 标段划分:华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理（标段1：砚北煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程监理）标段包1,华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理（标段2：华亭煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程监理）标段包2,华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理（标段3：新柏煤矿1.80mt/a扩能改造矿、土、安三类工程监理）标段包32.4 服务地点: 甘肃省,平凉市,华亭市华能煤业公司华亭煤业公司砚北煤矿、华亭煤矿、新柏煤矿矿。 2.5 服 务 期: 详见各标段招标范围 标段一：砚北煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程监理 建设地点：甘肃省平凉市华亭市砚北煤矿。 规模：对砚北煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程施工期间、竣工验收、保修期等所有内容进行全过程监理服务。因初步设计和施工图还未完成，建设工程暂以中煤科工集团武汉设计研究院有限公司编制的《甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿提升系统改造可行性研究报告》提供的矿、土、安三类工程建设项目明细及项目估算，按费率（小数点后保留三位）进行监理单位招标采购，监理费以所监理建设工程实际结算价为计价基础，按投标人所报费率计算监理费。具体项目如下。
招标范围：本项目主要采购内容：对砚北煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程施工期间、竣工验收、保修期等所有内容进行全过程监理。项目总工期为26.5个月，本建设项目总造价40217.78万元。矿、土、安三类工程总计估算为25512.68万元，其中矿建工程12100.05万元、土建工程8570.38万元、安装工程4842.25万元。 （1）矿建工程：新建副立井井筒深度553m，副立井井底车场长度482m，一水平辅助运输石门长度953m，二水平辅助运输石门长度448m等设计内井巷工程施工期间、竣工验收、保修期等所有内容进行全过程监理。 （2）土建工程：新建提升机房、副立井井口房、地面建设器材库、器材棚、材料棚、水处理车间、调节池、中水回用水池、雨水收集池、综合楼、灯房浴室联合建筑、大门及值班室、空气加热室联合建筑、机修间、无轨胶轮车库、副立井场地10kV变电所、水泵房、生产生活及消防水池、机修间、无轨胶轮车库等地面土建工程施工期间、竣工验收、保修期等所有内容进行全过程监理。 （3）安装工程：新建工业场地地面配套设施安装、变电所扩容升级改造配套设施安装、新建副立井井筒机械设备安装、副立井与井底车场连接处机械设备安装、辅助运输石门机械设备安装及项目内所有提升、给排水、通风、供电等设备安装期间的全过程监理。 4.服务期限：自监理合同签订生效之日起至提升改造项目整体通过竣工验收2年后为止。监理服务时间的增减，不视为合同内容的变更，费用不做任何调整。 （二）其它说明 按照中煤科工集团武汉设计研究院有限公司编制的《甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿提升系统改造可行性研究报告》提供的矿、土、安三类工程建设项目明细及项目投资估算，投标人可作为费率报价参考。投标人在报价时小数点后统一保留三位。 标段二：华亭煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程监理 建设地点：华亭煤矿。 规模：对华亭煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程施工期间、竣工验收、保修期等所有内容进行全过程监理服务。因初步设计和施工图还未完成，建设工程暂以中煤科工集团武汉设计研究院有限公司编制的《甘肃华亭煤电股份有限公司华亭煤矿提升系统改造可行性研究报告》提供的新增矿、土、安三类工程建设项目明细及项目概算，按费率（小数点后保留三位）进行监理单位招标采购，监理费以所监理建设工程实际结算价为计价基础，按投标人所报费率计算监理费。 招标范围：本项目主要采购内容：对华亭煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程所监理建设工程施工图范围内施工期间、竣工验收、保修期等所有内容进行全过程监理。项目预计工期为26.7个月（具体以实际工期为准），本建设项目总造价概算40958.87万元。矿、土、安三类工程总计概算为28299.68万元，其中矿建工程15906.01万元、土建工程6845.70万元、安装工程5547.97万元。 （1）矿建工程：新建副立井井筒深度788m，673水平井底车场及硐室432m，851水平井底车场及硐室432m，673水平运输石门720m，851水平运输石门346m等设计内井巷工程施工期间、竣工验收、保修期所有内容进行全过程监理。 （2）土建工程：副井井架、副井提升机房、副立井井口房、10kV变电所、场外道路、空气加热室、换热站、供水泵房、管网土方及构筑物、综采设备库、高位翻车机房、电机车充电及修理库、消防材料库、工业场地道路及回车场地、场地硬化、围墙及大门等地面土建工程施工期间、竣工验收、保修期所有内容进行全过程监理。 （3）安装工程：新建工业场地地面配套设施安装、变电所扩容升级改造配套设施安装、新建副立井井筒机械设备安装、副立井与井底车场连接处机械设备安装、辅助运输石门机械设备安装及项目内所有提升、给排水、通风、供电等设备安装期间的全过程监理。 4.工期：自监理合同签订生效之日起至提升改造项目整体通过竣工验收2年后为止。监理服务时间的增减，不视为合同内容的变更，费用不做任何调整。 （二）其它说明 1.按照中煤科工集团武汉设计研究院有限公司编制的《甘肃华亭煤电股份有限公司华亭煤矿提升系统改造可行性研究报告》提供的矿、土、安三类工程建设项目明细及项目投资概算，投标人可作为费率报价参考，投标人在报价时小数点后统一保留三位。 标段三：新柏煤矿1.80Mt/a扩能改造矿、土、安三类工程监理 建设地点：华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司。 规模：对新柏煤矿1.80Mt/a扩能改造项目矿、土、安三类工程施工期间、竣工验收、保修期等所有内容进行全过程监理服务。因初步设计和施工图还未完成，建设工程暂以兰州煤矿设计研究院有限公司编制的《华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司1.80Mt/a扩能改造项目可行性报告》提供的新增矿、土、安三类工程建设项目明细及项目概算，按费率（小数点后保留三位）进行监理单位招标采购，监理费以所监理建设工程实际结算价为计价基础，按投标人所报费率计算监理费。 范围：本项目主要采购内容：对新柏煤矿1.80Mt/a扩能改造项目矿、土、安三类工程所监理建设工程施工图范围内施工期间、竣工验收、保修期等所有内容进行全过程监理。项目总工期为30个月，新增矿、土、安三类工程建设投资概算29279.94万元，其中矿建工程19844.51万元，土建工程3039.93万元，安装工程费6395.50万元。 （1）矿建工程：新增副立井、一号回风斜井、主井井底联络斜巷、井底车场巷道及硐室、主暗斜井井筒等设计内约5603米井巷工程施工期间、竣工验收、保修期所有内容进行全过程监理。 （2）土建工程：新建提升机房、副立井井口房、材料库、水泥库、油脂库、砂棚等设计内地面土建工程施工期间、竣工验收、保修期所有内容进行全过程监理。 （3）安装工程：新副立井井筒装备、副立井与井底车场联接处机械设备及提升、排水、通风、供电等生产系统设计内设备安装期间、竣工验收、保修期所有内容进行全过程监理。 工期：服务期限自所有监理建设工程开工至保修期满为止。 （二）其它说明 按照兰州煤矿设计研究院有限公司编制的《华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司1.80Mt/a扩能改造项目可行性报告》提供的新增矿、土、安三类工程建设项目明细及项目投资概算，投标人可作为费率报价参考，投标人在报价时小数点后统一保留三位。
3. 投标人资格要求标段名称：华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理（标段1：砚北煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程监理）标段包1 (1)3.1.1投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利； 3.1.2投标人财务、信誉等方面应具备下列条件： (1)没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序； (2)没有处于行政主管部门或中国华能集团有限公司系统内单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期间内； (3)近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其服务引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故； (4)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单； (5)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (6)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 标段名称：华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理（标段2：华亭煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程监理）标段包2 (1)3.1.1投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利； 3.1.2投标人财务、信誉等方面应具备下列条件： (1)没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序； (2)没有处于行政主管部门或中国华能集团有限公司系统内单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期间内； (3)近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其服务引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故； (4)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单； (5)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (6)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 标段名称：华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理（标段3：新柏煤矿1.80mt/a扩能改造矿、土、安三类工程监理）标段包3 (1)3.1.1投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利； 3.1.2投标人财务、信誉等方面应具备下列条件： (1)没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序； (2)没有处于行政主管部门或中国华能集团有限公司系统内单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期间内； (3)近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其服务引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故； (4)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单； (5)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (6)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.2 专用资格条件 标段名称：华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理（标段1：砚北煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程监理）标段包1 (1)资质要求：投标人须具有并提供建设行政主管部门颁发有效的工程监理矿山工程专业甲级或工程监理综合资质。 (2)资格能力要求：总监理工程师具有注册监理工程师（矿山工程）执业资格证书，并提供证明材料。 (3)业绩要求：投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有至少1项煤矿建设工程监理业绩，并提供相关业绩证明材料，含合同影印件（能够反映业绩要求内容的页面、合同签字盖章页及合同签订时间的页面，否则视为无效业绩）。 (4)不接受联合体投标，不允许分包、转包。 标段名称：华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理（标段2：华亭煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程监理）标段包2 (1)资质要求：投标人须具有并提供建设行政主管部门颁发有效的工程监理矿山工程专业甲级或工程监理综合资质。 (2)资格能力要求：总监理工程师具有注册监理工程师（矿山工程）执业资格证书，并提供证明材料。 (3)业绩要求：投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有至少1项煤矿建设工程监理业绩，并提供相关业绩证明材料，含合同影印件（能够反映业绩要求内容的页面、合同签字盖章页及合同签订时间的页面，否则视为无效业绩）。 (4)不接受联合体投标，不允许分包、转包。 标段名称：华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理（标段3：新柏煤矿1.80mt/a扩能改造矿、土、安三类工程监理）标段包3 (1)资质要求：投标人须具有并提供建设行政主管部门颁发有效的工程监理矿山工程专业甲级或工程监理综合资质。 (2)资格能力要求：总监理工程师具有注册监理工程师（矿山工程）执业资格证书，并提供证明材料。 (3)业绩要求：投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有至少1项煤矿建设工程监理业绩，并提供相关业绩证明材料，含合同影印件（能够反映业绩要求内容的页面、合同签字盖章页及合同签订时间的页面，否则视为无效业绩）。 (4)不接受联合体投标，不允许分包、转包。 4. 招标文件的获取获取时间：从2024年03月16日09时00分起至2024年03月25日17时00分止。 获取方式： 4.1 下载安装投标管家：投标人在华能集团电子商务平台首页（https://ec.chng.com.cn）“服务中心-->下载专区”下载并安装投标管家。 4.2 购买：在招标文件发售期内线上购买招标文件。登录投标管家，选择参与的项目购买文件。 4.3 联系人：投标人在购买招标文件页面务必填写本次投标的业务联系人，在发标、澄清、评标期间等环节的通知，将以短信形式发送到该联系人手机上。 4.4 下载：招标文件费用支付成功后，点击“招标文件-->文件下载”，在点击确认下载后便可获得招标文件。 4.5 客服电话400-010-1086。 标段"华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理（标段1：砚北煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程监理）标段包1"售价：0元 标段"华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理（标段2：华亭煤矿提升系统改造项目矿、土、安三类工程监理）标段包2"售价：0元 标段"华能煤业公司华亭煤业公司矿、土、安三类工程监理（标段3：新柏煤矿1.80mt/a扩能改造矿、土、安三类工程监理）标段包3"售价：0元。 5. 投标文件的递交5.1 递交截止时间：2024年04月08日09时00分； 5.2 递交方式：通过中国华能集团有限公司电子商务平台(https://ec.chng.com.cn)智能招评标系统投标管家递交文件。 6. 开标时间及地点开标时间：2024年04月08日09时00分 开标地点：中国华能集团有限公司电子商务平台（https://ec.chng.com.cn）。到开标时间后，在华能集团电子商务平台上集中解密。递交过程记录在案，以存档备查。 7. 其他7.1 发布招标公告的媒介。 本次公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、中国华能集团有限公司电子商务平台(https://ec.chng.com.cn)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，招标人、招标代理机构概不负责。 7.2注册、登录 7.2.1. 本项目采用线上招标，投标人须访问华能集团电子商务平台完成注册、交费、下载文件等有关操作，采用以下2种方式登录： （1）使用“中招互连”手机APP扫描投标管家的二维码登录； （2）直接通过用户名、密码登录。 7.3 CA证书办理及驱动下载 CA证书用于确保招标投标过程文件合法性及投标文件保密性。没有办理 CA证书，将无法加解密投标文件，也无法参加网上开标。 投标单位须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。如未安装“中招互连”APP，请在华能集团电子商务平台“服务中心-->下载专区”，先下载并安装投标管家；安装完毕后打开投标管家，在页面右下角点击立即开通。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP，并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章、扫码加密等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题，请联系客服电话：4006664230。 7.4 投标文件的递交注意事项 7.4.1. 逾期送达的投标文件，中国华能集团有限公司电子商务平台将予以拒收。 7.4.2.投标人请于递交截止时间前登录投标管家，进入投标文件递交页面进行相关操作。投标人的电脑和网络环境应当按照招标文件要求自行准备。 7.4.3.投标文件递交（提交）的截止时间同投标截止时间。电子投标文件逾期上传或者未成功上传指定信息平台，招标人不予受理。招标人和招标代理机构不对投标人上传投标文件失败负责。 温馨提示：为避免大量投标人同一时间内上传投标文件造成系统拥堵，保证投标文件成功上传指定信息平台，建议投标人至少提前2天开始上传，确保上传成功。 8. 监督部门9. 联系方式招 标 人：华亭煤业集团有限责任公司 联 系 人：王先生 电 话：0933-7731582 电子邮件：htmycgk@163.com
招标代理机构：中国华能集团有限公司北京招标分公司 地 址：北京市昌平区北七家镇七北路10号 联 系 人：刘畅 电子邮件：c_liu@chng.com.cn
招标人或其招标代理机构 （签名） （盖章）
|
|---|
